<td id="0ysga"><source id="0ysga"></source></td>
  • <xmp id="0ysga">
    <tt id="0ysga"><sup id="0ysga"></sup></tt>
  • 免費法律咨詢熱線:

    400-9969-211

    21.8

    累計挽回客戶損失21.8億元人民幣

    1000

    余家

    企事業單位、社會團體、政府單位的法律顧問

    1996

    中國創辦最早的合伙制律師事務所之一

    200

    余名

    律師 各領域 均有專家級律師坐鎮

    30

    萬+

    累計解決客戶疑難法律問題

    70%

    律師

    70%以上律師獲得法律碩士學位

    服務領域

    為重大疑難復雜案件提供一體化解決方案

    主頁 > 法律案例 > 李某建設工程合同糾紛訴訟案

    李某建設工程合同糾紛訴訟案

    法律案例 2022-06-01 10:05:511413策法網
    【導讀】李某轉包建設集團的工程,因發包方無法支付工程款,導致停工窩工損失以及逾期利息等,后把發包方和轉包商起訴至法院討回公道。

    【案情簡介】
     
      某建設集團有限公司經投標中標取得某置業投資有限公司開發的某商業地產項目的工程施工,雙方于2014年5月簽訂《某商業地產項目工程施工總包合同》,合同暫估總價為9000萬,單價按照工程量清單報價,工程量按實結算,合同簽訂后建設集團有限公司又以內部承包方式將整體工程全部交由給徐某個人,雙方為此在2014年9月簽訂了《工程施工內部承包合同》。工程如期開工,因為工期緊、施工力量不足等原因,徐某將其中的4#、5#、6#號以及部分配套設施建筑工程分包給李某個人。雙方簽訂合同約定工程款按照總包與業主的合同約定結算標準下浮5%結算,后工程施工過程中因為置業投資有限公司的資金緊張,拖欠巨額的工程進度款,導致工程施工進展緩慢,工程是做做停停。作為分包商李某更是深受其苦,屢次催討工程款無果,不得已李某在2016年11月將工程總包商建設集團有限公司、工程發包人置業投資有限公司為被告起訴要求支付工程款445萬元、停工窩工索賠867980元,逾期利息損失184890元。
     
    【案件處理】
     
      經接受分包人李某的委托,代理起訴。在圍繞本案突出的發包人的訴訟主體地位、合同的效力、已完的工程量確定、工程質量、停工損失等方面焦點問題做了大量的訴前準備,整理提供了詳實的證據,發表了充分的代理意見。
     
      案件經第一次法庭審理后,在圍繞工程量、工程質量以及停工、窩工損失問題上由法院委托工程造價司法鑒定,依照鑒定結果最終確定原告李某承建的已完工程量價款為1598.78萬元工程,停工、窩工造成的損失為457896元,確定李某承建的部分工程質量合格。
     
      案件在第二次開庭后,由于引發矛盾糾紛的最終問題是在第二被告工程發包人未能按約支付工程進度款,拖欠大部分的工程款,缺乏償付能力。鑒于發包人無力償付,案件經法院調解不成,于2017年5月23日作出判決:合同無效;扣除已作支付的工程款,被告建設集團有限公司應付原告工程價款438.78萬元,停工窩工損失457896元,逾期付款利息123567.45元。第二被告置業投資有限公司對此應承擔連帶償還責任……。
     
      最終案件通過代理取得了勝訴結果,有力的維護了承包李某人的合法權益。
     
    【律師點評】
     
      這是一起典型的建筑工程施工合同糾紛,在這起糾紛中涉及到了工程建筑領域比較常見的工程違法分包、拖欠工程款、停工窩工的索賠、工程質量等等現象。作為承包人,特別是一些承包工程的個人,對這類問題的處理要引起足夠的重視,要有事前充分的風險防范意識,接受專業的法律指導,提高應對風險的能力,避免事后的被動,在引發爭議后應當及時的尋求專業的法律人士幫助,有效的應對爭議,挽回損失。


    網站聲明: 本文“李某建設工程合同糾紛訴訟案”可能部分信息來自互聯網,以學習交流為目的,整合法律法規、政府官網及互聯網相關知識。如果發現有涉嫌抄襲的內容,請聯系我們,并提交問題、鏈接及權屬信息,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

    • 劉某拒不返還彩禮強制執行案 劉某拒不返還彩禮強制執行案

        1月5日上午,在強制拘留措施施壓下,被執行人劉某家屬代其到***法院執行局履行義務,一起婚約彩禮糾紛案件順利執行完畢。當天下午,執行干警前往***市拘留所對劉某提前解除拘留。申請執行人宋某與被執行人劉某因彩禮返還發生糾紛,宋某將劉某訴至***法院,經法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后,劉某拒不履行義務,宋某向法院申請強制執行。

      發布于:2022-04-26

      詳細閱讀
    • 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險 上海房屋產權律師通過案例提醒大家借房屋的風險

        上海房屋產權律師借劉某房屋借用后長期未還,葛某起訴要回房屋所有權的案例,提醒生活中借房屋應該注意的風險。案情簡介:房屋借用后長期未還,如何確定房屋所有權。2006年7月25日,葛某表示,1984年1月,葛某之父葛大將其位于西漢村965號的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后,這所房子被他的兒子劉某一家三口占據。葛大家多次催促劉某歸還房屋,但都失敗了,于是向法院提出以下訴訟請求:1.西漢村965號房屋歸葛所有;2.法律費用和其他費用由劉承擔。

      發布于:2022-04-26

      詳細閱讀
    • 李某與安某的彩禮返還糾紛案 李某與安某的彩禮返還糾紛案

        "被告老李系被告小李的父親,被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經人介紹認識,認識后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚,訂婚時男方支付女方家彩禮166000元,女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親,支付小李家彩禮20000元,支付彝族風俗潑水費600元,潑水費是支付給來小李家幫忙的親友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時,原告小安支付被告小李家彩禮20000元,當天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方,小李家一方支付了3000元給小安

      發布于:2022-05-08

      詳細閱讀
    • 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例 劉某與趙某未結婚登記返還彩禮案例

        劉某(化名)與趙某(化名)原系初中同學,2020 年 4 兩人確定戀愛關系,2020 年 10 月 1 日,雙方按當地習俗辦酒席舉行婚禮,按照農村習俗,劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元,舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活,但未辦理結婚登記手續。后因生活瑣事雙方產生矛盾,2021 年 6 月 27 日后,劉某及其家人前往趙某家協商退還彩禮,并確認二人正式分手。因雙方關于退回多少彩禮未達成一致,劉某遂訴至法院,劉某請求法院判令趙某返還禮金56188元。

      發布于:2022-05-08

      詳細閱讀

    聯系我們

    策法網竭誠為您服務

    圖形驗證碼
    提交問題,等待回電

    咨詢電話

    400-9969-211 

    律師微信號

    12871916 

    亚洲国产毛片_国产国语一级毛片全部_久久成人国产精品_男生和女生一起差差的视频30分
    <td id="0ysga"><source id="0ysga"></source></td>
  • <xmp id="0ysga">
    <tt id="0ysga"><sup id="0ysga"></sup></tt>
  • >